Iktatószám: 10/29-9/2025.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

„3-as számú főút 76+700 km szelvényében lévő turbó körforgalomban, baleset következtében megsérült közvilágítási kandeláber helyreállítása.”
tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásba

A Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást hirdet az alábbiak szerint: 

1. AZ AJÁNLATKÉRŐ:
   Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal
   cím: 3200 Gyöngyös, Fő tér 13.
   képviseli: Szókovács Péter polgármester
   kapcsolattartó: Sütő Elek Sándor műszaki ügyintéző
   telefonszám: +36/70/312-5030

2. AZ AJÁNLAT TÁRGYA, MŰSZAKI TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:
   Közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás keretében a nyertes Ajánlattevő feladata 3-as számú főút 76+700 km szelvényében lévő turbó körforgalomban, baleset következtében megsérült 1 db közvilágítási kandeláber helyreállítása a 6. számú melléklet árazatlan költségvetés szerinti műszaki tartalommal.

3. ELVÁRT SZOLGÁLTATÁSOK:
   A beszerzési tárgya szerinti munkák magukban foglalják a sérült közvilágítási kandeláber és vasbeton talapzat bontását újraépítését cseréjét, LED lámpatest és lámpakar vezetékek kötőelemek átszerelését, fogalomkorlátozási terv készítését, két alkalomra szóló forgalomkorlátozás megrendelését a Magyar Közút Zrt.-től.

4. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK:
   A Ptk. 6:186. § (l) bekezdése alapján „a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződés.”

• Meghiúsulási kötbér: A nyertes Ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős a szerződés teljesítése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke a beszerzés értékének (kötbéralap) általános forgalmi adó nélkül számított 10 %-a.
• Késedelmi kötbér: A Felek megállapodása szerint, ha a Vállalkozó, neki felróható okból késedelmesen teljesít, késedelmi kötbér megfizetésére köteles Megrendelő részére, melynek mértéke a késedelem minden napja után, a visszaigazolt megrendelőn lévő határidő elmulasztása esetén: a szerződésben lévő nettó vállalási ár 2 %-a maximuma 30 napi tételnek megfelelő összeg. A kötbér maximumának elérésekor Vevő jogosult a szerződéstől elállni. A késedelmi kötbér megfizetése mellett Vállalkozó továbbra is köteles a szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítésére.

5. ELVÁRT GARANCIÁLIS FELTÉTELEK:
   Ajánlattevőnek szavatolnia kell a szerződés tárgyát képező munkálatokra vonatkozó jogszabályban és a vállalkozási szerződésben foglalt feltételek szerinti teljesítését.

6. EGYÉB KIKÖTÉSEK A TELJESÍTÉSSEL KAPCSOLATOSAN:
   A Megrendelő előírja és teljesítésigazolás feltételeként szabja, hogy vállalkozó építési naplót vezessen.
   A teljesítés igazolás kiadásához az ajánlatevő kivitelezői nyilatkozatot ad ki, amihez csatolja a kivitelezés során felhasznált anyagok minőségét igazoló iratokat, a bontási hulladék végleges elhelyezésre vonatkozó okiratokat.
   A hulladékok kezelésének és végleges ártalmatlanító helyen történő elhelyezésének árát az ajánlati árba kell beépíteni. A teljesítmény nyilatkozathoz a helyszín és a javítási munka azonosítására alkalmas fényképeket is kell csatolni.
   A munkavégzés során be kell tartani a többször módosított 191/2009. (IX.15.) kormányrendeletben foglaltakat, továbbá a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás során a rendelet szerint összeállított műszaki átadás-átvételi dokumentációt kell szolgáltatni a Megrendelőnek.
   Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez, a vállalási ár 50 %-ának megfelelő mértékig vonhat be alvállalkozót.

7. AZ ELJÁRÁS ALAPJÁN MEGKÖTENDŐ SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA: építési szerződés

8. KIZÁRÓ OKOK, ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK:
   Közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési ajánlattételi eljárásban részvételre jogosultak köre:
   Az ajánlattételi eljárás nyílt eljárás, azon minden olyan Ajánlattevő részt vehet, aki megfelel a felhívásban felsorolt feltételeknek.
   
   Kizáró okok:
   Ajánlattevő kizárásra kerül, amennyiben az alábbi kizáró okok bármelyike vele szemben fennáll:
   Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, aki:

1. egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;
2. végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
3. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
4. gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
5. esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a beszerzési eljárásban, vagy korábbi beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett beszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;
6. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése szerint nem minősül átlátható szervezetnek, figyelemmel a törvény 1. § 4. pontjára
   Igazolás módja: az ajánlattételi felhívás 2. melléklete szerinti nyilatkozat (cégszerű) aláírásával.
   
   Alkalmassági követelmények:
   Az ajánlattevők pénzügyi-gazdasági alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

1. Az Ajánlattevőnek nem lehet köztartozása.
   Igazolás módja: KOMA igazolás vagy 30 napnál nem régebbi „nullás adóigazolás”
2. Az ajánlattevő pénzügyi-gazdasági alkalmasságának minimumkövetelménye(i):
   Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben lejárt határidejű köztartozása van
   
   Ajánlattevő pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmasságának igazolására Ajánlatkérő az ajánlat benyújtásakor az alábbiak dokumentálását kéri:

1. ajánlattevő nyilatkozatát, hogy az ajánlati kiírás feltételeit elfogadja;
2. az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy nincs ellene csőd-, végelszámolási, felszámolási eljárás;
3. ajánlattevő nyilatkozatát, hogy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy „nullás adóigazolás”
4. 30 napnál nem régebbi cégkivonat

9. AZ AJÁNLATTÉTEL KÖTELEZŐ TARTALMA:

• Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő által cégszerűen aláírt nyilatkozatokat (1-5. melléklet), árazott költségvetés (6. melléklet)
• Az ajánlati árakat (vételár) forintban kell megadni az ajánlattételi felhívás 1. sz. mellékletének egyértelmű kitöltésével.
  Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással (pl.: devizaárfolyamtól függő árazás) sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.
  Az ajánlati árat nettó és bruttó összegben is meg kell adni.
  Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot és hasznot, továbbá mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, igy többek között minden illetéket, díjat, vámot, szállítási költséget is.
• Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat.

10. FIZETÉSI FELTÉTELEK:
    Ajánlatkérő előleget nem fizet.
    Ajánlatkérő a vállalkozási díjat a kifogástalan teljesítést követően kiállított teljesítésigazolás alapján, számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül átutalással egyenlíti ki.

11. RÉSZAJÁNLAT ÉS TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLAT TÉTELÉNEK LEHETŐSÉGE:
    Részajánlat: Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt.
    Többváltozatú ajánlat: Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.

12. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE:
    Szerződés időtartama: határozott idő (2025. július 1. – 2025. július 31.)

13. A TELJESÍTÉS HELYE:
    Gyöngyös, 3-as számú főút 76+700 km szelvényében lévő turbó körforgalom

14. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG IDŐTARTAMA:
    Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártát követő 45 napig van kötve ajánlatához.

15. AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATI SZEMPONTJA:
    Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ár elve szerint bírálja el. Ajánlatkérő azonos egységár, vállalkozási díj esetén előnyben részesíti azt az Ajánlattevőt, aki elfogadja a 30 vagy 60 napos fizetési határidővel történő teljesítést.

16. A HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE, VAGY ANNAK KIZÁRÁSA:
    Ajánlatkérő az eljárás során egy alkalommal biztosít hiánypótlási lehetőséget.

17. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot az ajánlattételi eljárás – indokolás nélkül történő – eredménytelennek nyilvánítására.

18. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE, MÓDJA:
    Ajánlattevőknek ajánlatukat 2025. június 17.-én 1000 óráig kell megküldeni a beszerzes@gyongyosph.hu e-mail címre!
    
    Csak a határidőre beérkezett ajánlatok vesznek részt az eljárásban.

19. AZ AJÁNLATTÉTEL ÉS A SZERZŐDÉS NYELVE: magyar

20. AZ AJÁNLATOK BONTÁSÁNAK, HELYE, IDEJE:
    Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal 3200 Gyöngyös, Fő tér 13., hátsó épület, földszint 50. iroda, 2025. június 17. 1015 óra. Az ajánlattevőknek biztosítjuk a bontáson való részvételt.

21. ANNAK MEGHATÁROZÁSA, HOGY AZ ELJÁRÁSBAN LEHET-E TÁRGYALNI, VAGY A BENYÚJTOTT AJÁNLATOKAT TÁRGYALÁS NÉLKÜL BÍRÁLJÁK EL:
    Az Ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el.

22. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK TERVEZETT IDŐPONTJA: 2025. június 24. 1600 óra.

Szilágyi Attila András
irodavezető